浙江师范大学关于在小额工程竞价系统中开放工程施工单位注册（2021年-2023年）的公告

经学校采购管理办公室批准，开放我校小额工程竞价系统中工程施工单位注册。凡在规定时间内注册，同时提交本公告要求的资料，并经审核通过的供应商均可成为我校小额工程施工服务的注册供应商，参与我校20万元以下修缮类工程施工项目的竞价。欢迎符合条件的供应商前来参加注册。

一、 注册供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的对供应商主体的要求；

2、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入行政处罚、黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目采购内容应在注册人营业执照规定的经营范围之内；

4、具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；

5、拟派项目负责人及项目技术负责人均为投标企业在册职工【需提供社保机构出具（盖章）的最近6个月在投标人企业的社保缴费证明（缴费单位和投标人名称必须一致）】。其中项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，需出具“建造师注册证书”（若网上发布的，需提供下载的纸质公告，同时提供网址），同时具有工程师及以上技术职称。拟派项目技术负责人具有工程师及以上技术职称。

二、 施工单位工作内容及要求：

1、工作内容：

（1）、施工方必须严格按照图纸和国家颁发的建筑规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

（2）、能够按照双方约定工期完成维修项目。

（3）、达到国家规定的验收合格标准。

（4）、在单项合同中明确项目负责人、项目技术人、项目联系人、保修联系人等联系方式。确保甲方能够及时联系相关人员。施工单位严格按照施工图纸和施工规范及递交的投标文件中明确的条款施工，确保工程质量。

2、工期和质量要求：

(1)本工程质量经双方研究要求达到：合格。

(2）施工方项目负责人必须保持一定的在位率。

(3)施工方需积极配合由甲方其它项目施工单位。

（4）施工产生的废土废石等建筑垃圾清由清运至校外或甲方指定的垃圾中转站处理，费用包含在工程报价中。

(5)文明施工，确保地下管线等招标方设施完好，如施工过程中损坏学校的原有设施由施工单位赔偿。

(6)合理安排施工时间，尽量减少对师生的影响。        

(7) 施工期间产生水电费用由甲方甲供，如因项目特殊，需由乙方支付，在分项合同中另行约定。

(8)工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

(9)分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。甲方在接到施工方隐蔽工程验收申请后，必须及时办理验收签证手续。

(10)甲方及监理应在收到施工方请验报告后，必须及时验收并出具书面验收意见。平时甲方或监理定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，施工方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由施工方负责。

(11)各项材料必须符合国家建材标准，并按有关规定提供材料合格证书及试验报告。材料进场须经甲方集中验收，材料验收合格后运输至施工场地的费用由承包人自行负责。不合格材料不得进入施工场地。

(12)工程所需材料必须符合国家标准，样式由甲方提供，施工单位负责采购，采购前提供样品并经甲方确定。

(13)在施工过程中，若由于施工单位原因造成校方财物损毁由施工单位负责。

(14)在施工过程中，人行道路两侧的草坪及路面不得损坏。拆除原人行道路时，原有电力管线管道及雨水管道不得损坏，若由于施工单位原因造成校方财物损毁由施工单位负责。

(15)工程竣工后，施工方应书面通知甲方及监理验收，施工方在竣工后应及时提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料。施工方按规定对工程实行保修，本工程保修期2年以上，具体项目的保修按国家有关保修规范执行。保修时间自工程竣工验收合格日期算起。

(16)工程竣工后定点施工单位按规定对工程实行保修，保修期限按投标承诺执行，如国家有特别规定的按国家规定执行。以上具体项目的保修按国家有关保修规范执行，保修时间自验收通过之日算起。

3、报价要求

（1）“项目预算” 系指发包单位或其委托编制机构根据浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）（包括安装工程定额和土建工程定额，以下简称“10定额”）编制的工程造价预算书。其中材料价格参照施工当期的金华市信息价，不全部分可参照浙江省信息价。工程类别按项目实际情况确定，竞争性取费按《03定额》标准取中值、非竞争性取费按照规定计取。

（2）下浮率以百分比填报，百分比的数值越大者让利幅度越大。

（3）“合同价款” 系指中标人在项目预算金额基础上按二次询价的下浮率后向发包单位收取的工程款，计算公式：预算金额×[1－下浮率（二次询价）]＝合同价款（工程款）。工程结算时实际发生工程量以审计为准。二次报价的下浮率不得低于本次招标承诺的下浮率。二次询价的项目无法按定额编制工程造价预算的，则由招标方编制清单并询价，选择总价最低的作为该项目的施工单位。

已注册单位承诺参与每个小额工程竞价系统中的项目询价，三次不报价者，取消本次注册资格。

4、技术人员要求

拟派项目施工负责人及项目技术负责人均为投标企业在册职工【需提供社保机构出具（盖章）的最近6个月在投标人企业的社保缴费证明（缴费单位和投标人名称必须一致）】。其中项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，需出具“建造师注册证书”（若网上发布的，需提供下载的纸质公告，同时提供网址），同时具有工程师及以上技术职称。拟派项目技术负责人具有工程师及以上技术职称。

三、系统集中注册时间：2021年12月6日至 2021年12月26日。

四、注册网址：http://gcxj.zjnu.edu.cn/（浙江师范大学小额工程竞价系统）中“供应商登录/注册”，根据说明进行注册。

五、审核资料文件目录：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件（原件备查）；

2、经年检有效的营业执照副本、税务登记证副本复印件（均需加盖公章）；

3、企业资质证书复印件（均需加盖公章）（原件备查）；

4、拟派本项目的项目负责人、技术负责人及相关人员一览表及简历表（含项目负责人、技术负责人、注册建造师、注册造价师、造价员、安全员等）。

5、拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，需出具“建造师注册证书”或建设行政主管部门相关公告名单的复印件（若网上发布的，需提供下载的纸质公告，同时提供网址）,同时具有工程师及以上技术职称，提供证书复印件（原件备查）；

6、拟派项目技术负责人具有工程师及以上技术职称，提供证书复印件（原件备查）；

7、拟派项目负责人、技术负责人、安全员均为投标企业在册职工【需提供社保机构出具（盖章）近6个月的在投标人企业的社保缴费证明（缴费单位和投标人名称必须一致）】

8、企业《安全生产许可证》证书复印件（原件备查）；

9、企业主要负责人四个岗位（企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理）“三类人员”A类证书复印件，其中分管安全生产副经理须提供任职文件复印件；拟派项目负责人“三类人员”B类证书复印件；拟派现场安全生产专职管理人员（按建质[2008]91号要求配备）“三类人员”C类证书复印件（原件备查）；

10、投标人情况表（企业简介）；

11、投标说明（企业计划进场的具体施工队伍的概况、业绩、特长，承担本工程施工的总体设想、要求和建议、对招标文件的承诺意见，投标文件的编制说明）；

12、服务计划书（施工质量服务措施及承诺，安全文明施工保证措施及承诺，工程质保措施及承诺，项目班子主要人员到位率承诺、其他服务措施及承诺）。

13、拟用在本项目的主要施工设备一览表。

14、无行贿犯罪记录承诺书。

审核所需要资料文件格式详见附件1。

六、 审核资料递交：

注册成功后，请将审核资料交浙江师范大学后勤实训楼校园修建中心2楼办公室，联系人：周老师，电话0579-82291800。

七、竞价说明：

 1、注册成功并通过审核的注册商，可以在网站：小额工程竞价系统http://gcxj.zjnu.edu.cn/中的“供应商登录/注册”，根据公开的项目情况参与项目的竞价。

2、工程施工服务项目在小额竞价系统中的竞价原则：

所有参与项目竞价的注册供应商中，所报价格最低者为该项目的成交商。若报价相同，以时间最先报价者为成交商。

3、考核与处罚

（1）工程质量不符合合同规定的，由施工方负责无偿修理或返工。

（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，除扣除履约保证金外，每延期一天扣除工程总造价的千分之一作为违约金。

（3）工程采用材料如与样板不符，对施工方处以该材料总价款50%的罚款。

（4）保修期内发生质量问题，施工方在超过二十四小时到现场修理的，每超过1小时处50元罚款。

（5）施工方必须进行文明、有序施工，确保施工安全。因施工方施工造成的一切人身和财产损害由施工方自行负责。

（6）发出竞价要求，在限定时间内不报价者，不得参与下一次修缮工程施工询价；五次不报价者，不得参与下一年度修缮工程施工竞价。

七、 付款方式：

单个项目合同验收合格支付70%合同金额，审计后，施工单位将5%质保金汇入我校帐户后支付至审计金额的100%，质保金至质保期满后无息退还。

八、 浙江师范大学施工单位服务合同：详见附件2

浙江师范大学后勤保障部

2021年12月6日

附件1

法定代表人身份证明

浙江师范大学后勤保障部：

姓名：　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　　　职务：　　　　　　　　　　

身份证号码系　　　　　　　　　　（注册响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

注册响应方：　　　　　　　　　　　（单位公章）

日期：　　　　　　年　　　月　　　　日

法定代表人身份证复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致浙江师范大学后勤保障部：

本人(姓名)系（注册响应单位全称）法定代表人，现授权委托本单位职工（授权代表姓名）以我方名义参加（项目名称）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

注册响应方：　　　　　　　　　（公章）

法定代表人：　　　　　　　　　（签字）

联系电话：

身份证号码：　　 　　

被授权人：　　　　　　　（签字）

身份证号码：　　　　　

联系电话：

   年   月   日

授权代表身份证复印件粘贴处

投标人情况表

投标人（公章）：   填表日期：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

拟派本项目的项目负责人、技术负责人及相关人员一览表

投标人（盖章）：

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

   2、填写内容可参照评标细则中的相关评审项目。

服 务 计 划 书

略：由投标人自行编写，须包括以下主要内容：

1、施工质量及服务措施及承诺：

2、安全文明施工保证措施及承诺：

3、工程质保措施及承诺：

4、其他服务内容及承诺等

四、企业规章管理制度一览表

投标人（盖章）：

注：

1、此表中所列的各项规章管理制度应附详细内容；

拟用在本项目的主要施工设备一览表

投标人（盖章）：

注：1、如在同一项目中的设备具有多种型号，须在此项目栏中分开填写。此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

    2、此表中填报的设备内容，应当以投标人自有设备为准，租借、租赁、借用的设备不得列入。

无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学后勤保障部：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消成交资格、没收谈判保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件2

浙江师范大学工程施工服务合同

需方(甲方)：浙江师范大学                 签订时间：      年   月   日

供方(乙方)：                             签订地点：浙江师范大学

甲乙双方经充分协商,同意就下列条款签订本合同。

第一条 服务内容

1、施工方必须严格按照图纸和国家颁发的建筑规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

2、能够按照双方约定工期完成维修项目。

3、达到国家规定的验收合格标准。

4、在单项合同中明确项目负责人、项目技术人、项目联系人、保修联系人等联系方式。确保甲方能够及时联系相关人员。施工单位严格按照施工图纸和施工规范及递交的投标文件中明确的条款施工，确保工程质量

第二条服务期限

成为注册供应商后至2023年12月31日止。

第三条工期和质量要求及奖罚措施

1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。

2、施工方项目负责人必须保持一定的在位率。

3、施工方需积极配合由甲方其它项目施工单位。

4、施工产生的废土废石等建筑垃圾清由清运至校外或甲方指定的垃圾中转站处理，费用包含在工程报价中。

5、文明施工，确保地下管线等招标方设施完好，如施工过程中损坏学校的原有设施由施工单位赔偿。

6、合理安排施工时间，尽量减少对师生的影响。        

7、施工期间产生水电费用由施工单位负责。

8、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

9、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。甲方在接到施工方隐蔽工程验收申请后，必须及时办理验收签证手续。

10、甲方及监理应在收到施工方请验报告后，必须及时验收并出具书面验收意见。平时甲方或监理定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，施工方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由施工方负责。

11、各项材料必须符合国家建材标准，并按有关规定提供材料合格证书及试验报告。材料进场须经甲方集中验收，材料验收合格后运输至施工场地的费用由承包人自行负责。不合格材料不得进入施工场地。

12、工程所需材料必须符合国家标准，样式由甲方提供，施工单位负责采购，采购前提供样品并经甲方确定。

13、在施工过程中，若由于施工单位原因造成校方财物损毁由施工单位负责。

14、在施工过程中，人行道路两侧的草坪及路面不得损坏。拆除原人行道路时，原有电力管线管道及雨水管道不得损坏，若由于施工单位原因造成校方财物损毁由施工单位负责。

15、工程竣工后，施工方应书面通知甲方及监理验收，施工方在竣工后应及时提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料。施工方按规定对工程实行保修，本工程保修期**年以上，具体项目的保修按国家有关保修规范执行。保修时间自工程竣工验收合格日期算起。

16、工程竣工后定点施工单位按规定对工程实行保修，保修期限按投标承诺执行，如国家有特别规定的按国家规定执行。以上具体项目的保修按国家有关保修规范执行，保修时间自验收通过之日算起。

第四条合同价款的支付与结算

单个项目合同验收合格支付70%合同金额，审计后，施工单位将5%质保金汇入我校帐户后支付至审计金额的100%，质保金至质保期满后无息退还。

第五条合同的组成及生效

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。自双方代表签字、加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

第六条不可抗力处理

1.、在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.、不可抗力发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第七条合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第八条付款票据要求：

供应商为增值税一般纳税人的，须提供增值税专用发票；单位名称（户名）：浙江师范大学；开户银行：工行金华浙师大支行；账号：1208013109049800195；税号人识别号：12330000470003513H；注册地址：金华市迎宾大道688号；联系电话：0579-82282433

第十条本合同共计2页。